Договор На Изготовление Футболок

• Договор На Изготовление Футболок
• Договор На Печать Футболок

Договор № оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды г. «» 201 года , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующего на основании , с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заявке Заказчика оказать услуги по пошиву и поставке форменной одежды в 201 году (далее по тексту – Товар), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар. Требования к Товару, его номенклатура, количество и срок поставки изложены в Спецификации (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Товар по настоящему Договору поставляется партиями.

1. Предмет Договора. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику не позднее указанных сроков полиграфическую продукцию (далее «продукция»). Наименование, количество, сроки изготовления и стоимость каждой партии продукции согласовываются Сторонами, что определяется в счетах и накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Условия и сроки выполнения работ. Заказчик подает заявку на изготовление полиграфической продукции. Срок выполнения заказа – 7 рабочих дней со дня утверждения оригинал-макета и поступления.
2. Массовый пошив одежды женской, детской, корпоративной одежды, пошив дизайнерских.

Объем каждой партии и номенклатура Товара, его количество, стоимость и срок поставки, а также наименование и адрес получателя согласовываются Сторонами в Спецификации и Калькуляции (Приложение №2), которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. Исполнитель обязуется поставлять Заказчику Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях, отдельно по каждой партии Товара. Исполнитель организует закупку необходимых тканей и обеспечивает изготовление Товара в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями, самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков поставки и обеспечение надлежащего качества Товара. Комплектность, качество и гарантии 2.1.

Печать книг (малый тираж). Собственное производство. Высокое качество. Опреративные сроки.

Поставляемый Товар по своему качеству и комплектации должен соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке.

Приемка Товара производится на территории Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора, по адресам, указанным в Спецификациях. Товар сопровождается следующими документами: счет, счет-фактура и товарная накладная (ТОРГ-12) на поставляемый Товар, подписание которой подтверждает приемку Товара Заказчика. Приемка Товара производится уполномоченные представителями Сторон в соответствии с Инструкциями о порядке приемки изделий производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Государственным Арбитражем СССР от г. №П-7, по товарной накладной (ТОРГ-12) и счету-фактуре, выписанной Исполнителем. При обнаружении несоответствия поставленного Товара по количеству, комплектности и/или качеству требованиям настоящего Договора Заказчик совместно с представителем Исполнителя составляет акт и предъявляет соответствующую претензию с указанием недостатков Товара, сроков их устранения и направить его Исполнителю. Все затраты, связанные с возвратом (заменой и т.п.) Товара, признанного Сторонами некачественным, лежат на Исполнителе. Товар, признанный Сторонами некачественным, должен быть возвращён Исполнителю, который по требованию Заказчика, обязан в месячный срок со дня возврата заменить Товар, либо вернуть Заказчику сумму стоимости Товара, если он был оплачен.

Товар, признанный Сторонами некомплектным, должен быть доукомплектован в месячный срок с момента признания его таковым. Некачественный или некомплектный Товар признается таковым в порядке, установленном п.2.5. Настоящего Договора. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности. 2.9 Исполнитель гарантирует, что Товар принадлежит ему на правах собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц (в том числе и авторские права на Товар). Исполнитель гарантирует качество товара и упаковки согласно ГОСТам, техническим условиям, предоставленному Заказчику размерно-ростовочному ряду, соответствующему стандартам действующим на территории Российской Федерации.

Исполнителем устанавливается гарантийный срок на Товар – 3 (три) месяца со дня передачи Заказчику, учитывая сезонность носки: для осенне-зимнего ассортимента – с 01 октября, для весенне-летнего – с 01 апреля. Гарантийные обязательства по замене Товара выполняются Исполнителем при условии полного соблюдения инструкций по уходу, указанным на ярлыках (требования к чистке, глажке и пр.). В случае, если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части станут непригодными для дальнейшего использования, Исполнитель производит бесплатный гарантийный ремонт Товара, включая замену непригодных для использования частей Товара. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или иным способом. Обязанности Сторон 3.1. Исполнитель обязан: 3.1.1.

Оказать услуги по пошиву и поставке форменной одежды в соответствии с требованиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение №1) и передать Товар в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого Товара Спецификации (Приложение №1) и несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

Известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до его отгрузки Заказчику. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. Организовать доставку Товара, его отгрузку, размещения по адресам указанным в Спецификациях.

Заказчик обязан: 3.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Произвести необходимые подготовительные действия по организации размещения Товара. Заказчик оставляет за собой право давать указания Исполнителю относительно времени отгрузки, адреса доставки Товара и его размещения. Порядок расчетов, сумма по Договору 4.1. Цена единицы Товара по настоящему Договору определяется Калькуляцией на поставку форменной одежды (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Общая цена настоящего Договора составляет рублей копеек, в том числе НДС по ставке 18% – ( ) рублей копеек. Оплата Товара (партии Товара), поставляемого по настоящему Договору, производится на основании подписанных Сторонами товарных накладных, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения полного комплекта документов от Исполнителя (в том числе счет, счет-фактура, товарная накладная, другие документы, предусмотренные настоящим Договором). Стоимость изготовления и доставки Товара, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору. Цена Товара на период действия настоящего Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Право собственности и риски 5.1.

Право собственности на поставленный Товар переходит от Исполнителя к Заказчику с момента принятия Товара Заказчиком по товарной накладной. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит с Исполнителя на Заказчика с момента перехода права собственности. Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, выплачивает другой Стороне пени в размере % от суммы неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более % от просроченной суммы. Для целей применения ответственности по Договору учетная ставка банковского процента принимается равной %.

Уплата пени в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по Договору. Исполнитель несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемого Товара, а также за недопоставку Товара. Исполнитель несет ответственность за все возможные убытки и расходы, понесенные Заказчиком, связанные с ненадлежащим заполнением или незаполнением, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичной бухгалтерской документации, связанной с продажей Товара. В случае если Исполнитель не исполняет в установленный настоящим Договором срок обязанность поставить Товар Заказчику, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. Разрешение споров 7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии - календарных дней с даты получения претензии. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3.

Настоящего Договора. Срок действия Договора 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «» 201 года включительно. В отношении взаимных расчетов, иных обязательств Сторон, вытекающих из настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут досрочно (кроме случая, предусмотренного пунктом 7.3.

Настоящего Договора), изменен или дополнен только по взаимному согласованию сторон. Изменения и дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Заказчик в соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (обязательств по настоящему Договору) в полном объеме или частично, при условии оплаты Исполнителю фактически поставленного и принятого Товара. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Исполнителя письменно не менее, чем за дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

Заключительные положения 10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, банковских или иных реквизитов, она обязана в течение рабочих дней со дня возникновения изменений письменно известить другую Сторону. Условия настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа. В случае внесения изменений или дополнений в Договор по инициативе Заказчика, последний обязан предупредить Исполнителя за дней до внесения изменений и согласовать их в письменном виде. При расторжении Договора Стороны принимают все исполненное по нему на дату получения предупреждения о расторжении Договора, составляют акт сверки расчетов и в случае выявления по Договору задолженности какой-либо из его Сторон на дату подписания акта, она должна быть погашена до момента расторжения Договора. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои полномочия по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. В остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. К настоящему Договору прилагается: Приложение №1 – Спецификация по пошиву и поставке форменной одежды; Приложение №2 – Калькуляция на поставку форменной одежды. О разделе «Образцы договоров» Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

Документ «Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др. Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

В форматеDOCX в формате DOC в формате RTF в формате PDF Договор на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам Место заключения договора Дата заключения договора:.20 г. , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (наименование должности) (Ф. О.), действующего (ей) на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование должности) (Ф. О.), действующего (ей) на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика. Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами 1.4. Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов 2.1. Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 3.Порядок доставки 3.1. Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий. Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4. Ночей с тигрой. Качество изделий 4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет месяцев. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа. 5.Права и обязанности Сторон 5.1. Подрядчик вправе: 5.1.1. Не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору; 5.1.2.

Удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы; 5.1.3. Отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия. Подрядчик обязан: 5.2.1. Обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства; 5.2.2. Уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей; 5.2.3. Выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий; 5.2.4.

Договор На Изготовление Футболок

При обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт. Заказчик вправе: 5.3.1. В течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде; 5.3.2. Предоставлять свой материал для пошива Изделий; 5.3.3. Вносить корректировки в процессе исполнения заказа; 5.3.4. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. Заказчик обязан: 5.4.1.

Правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии; 5.4.2. Принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором; 5.4.3. В разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.Ответственность сторон 6.1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора. Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе. Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора 7.1. Договор заключен на срок до.20 г. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.Разрешение споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 9.Прочие условия 9.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Договор На Печать Футболок

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик Заказчик ПОДПИСИ СТОРОН.